1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по .
1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.
2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.
2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.
2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.
2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.
3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до «»2019 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.
Варианты оплаты по договору могут быть различны в зависимости от ситуации. Это может быть предварительная оплата, оплата по факту или абонентская плата. Так «порядок расчетов между сторонами» является одним из важных разделов любого договора и в зависимости от вида договора, который заключается стороны сами должны определить порядок расчетов.
Читайте как исправить ошибки в бухгалтерских документах по платным услугам в .
В договоре возмездного оказания услуг могут быть установлены следующие варианты оплаты:*
- предварительная оплата или аванс (услуги оплачиваются до момента их получения заказчиком);
- оплата услуг после их оказания (услуги оплачиваются после их оказания в полном объеме);
- абонентская плата (услуги оплачиваются регулярно в одинаковом размере за потребление неограниченного объема услуг).
Во всех вариантах оплаты есть свои преимущества и риски для заказчика.
Внимание! Для некоторых видов услуг обязательно требуется указывать порядок их оплаты.
Это образовательные услуги и большая часть услуг связи (п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505, п. 54 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310, п. 20 Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328, и т. д.).
Когда заказчику нужно оплатить услуги, если порядок оплаты в договоре не согласован
В таком случае оплата производится в разумный срок после оказания услуг в полном объеме или в течение семи дней с момента предъявления требования исполнителем (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Иначе заказчику придется уплатить проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ или договорную неустойку за просрочку оплаты услуг по статье 330 Гражданского кодекса РФ. Однако во взыскании договорной неустойки исполнителю может быть отказано, если суд не сможет установить период просрочки (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2009 г. № 07АП-7137/09 по делу № А67-2985/09).
Очень часто в договоре оплата и срок выплаты вознаграждения исполнителю ставятся в зависимость:
- от действия или решения государственного органа;
- от действия третьих лиц;
- от достижения иного результата.
Однако на практике суды отказывают во взыскании такой оплаты, поскольку постановка условия о выплате вознаграждения в зависимость от указанных выше событий противоречит статьям 779 и 781 Гражданского кодекса РФ (постановления Конституционного суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П, ФАС Западно-Сибирского округа от 21 января 2010 г. по делу № А03-3041/2009, ФАС Московского округа от 15 июня 2010 г. № КГ-А40/4882-10 по делу № А40-136500/09-21-954).
Предоплата*
Преимущества для заказчика:
- договором можно предусмотреть условие о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса).
Риски для заказчика:
- если контрагент не исполнит обязательство по оказанию услуг, то могут возникнуть трудности с возвратом уплаченного аванса;
- если сам заказчик нарушит обязательство о предоплате, ему придется уплатить исполнителю предоплату и договорную неустойку (п. 1 ст. 330 ГК РФ) или проценты по пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ.
Большим недостатком предоплаты для заказчика также является сам факт изъятия денежных средств из оборота до получения услуги.
Кроме того, даже в случае невыплаты заказчиком предоплаты исполнитель может оказать услуги и потребовать их оплаты.
Если стороны выбрали вариант с предоплатой, то в договоре нужно указать следующее.
1. Срок и размер предоплаты:
- срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают до момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ);
Пример формулировки условия договора о сроке предоплаты*
«Заказчик обязуется оплатить услуги "___" _________ 20__ г. (указывается календарная дата)» или «Заказчик обязуется оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента _________ (указывается событие, которое должно неизбежно наступить)».
- размер предоплаты можно указать в определенной сумме денежных средств или в процентах от общей цены услуг;
Пример формулировки условия договора о размере предоплаты*
«Заказчик обязуется оплатить услуги в следующие сроки:
в срок до "___"_________ 20__ г. – 50% цены услуг;
в срок до "___"_________ 20__ г. – оставшиеся 50%».
«Оплата услуг осуществляется заказчиком в соответствии с графиком платежей согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора».
- в случае разделения оплаты на части нужно указать срок и размер оставшейся части.
Пример формулировки условия договора о частичной предоплате
«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере ___________ в срок до "___" _________ 20__ г.
Оставшуюся часть в размере ______________ заказчик обязуется внести в течение _________ дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».
2. Проценты на сумму предоплаты – коммерческий кредит (п. 1 ст. 823 ГК РФ).
Если внести такое условие в договор, то исполнитель будет обязан уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты (аванса). При этом рекомендуется в договоре особо выделить, что «исполнителю предоставляется коммерческий кредит в виде предварительной оплаты (аванса)».
Обязательно нужно указать:
- размер процентов;
- момент начала начисления процентов.
Пример формулировки условия договора о предоплате на условиях коммерческого кредита
«На сумму аванса начисляются проценты в размере ___% годовых за каждый день с момента получения исполнителем суммы предварительной оплаты до момента получения услуг заказчиком».
Если условие о процентах договором не предусмотрено, то будет считаться, что предоплата не является коммерческим кредитом. А значит, заказчик сможет взыскать только проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период просрочки оказания услуг.
Внимание! Заказчик сможет вернуть предоплату от исполнителя, который не оказал услуги, только после расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон
Это связано с тем, что по общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено по обязательству до момента изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ).
Более того, ВАС РФ указал, что положения о неосновательном обогащении подлежат применению только к требованиям:
- о возврате ошибочно исполненного, а также
- о возврате исполненного в случае расторжения договора.
(п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» (далее – информационное письмо № 49), п. 65 постановления от 29 апреля 2010 г. Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – постановление № 10/22)).
Таким образом, по общему правилу заказчик может потребовать от исполнителя вернуть перечисленную предоплату только после того, как:
- истечет срок действия договора, либо
- стороны подпишут соглашение о расторжении договора, либо
- откажется от исполнения договора в одностороннем порядке.
Оплата по факту*
Преимущества для заказчика.
В случае некачественного оказания услуг или нарушения срока их оказания заказчик может отказаться оплачивать услуги (п. 1 ст. 711, п. 1 ст. 720, ст. 783, п. 2 ст. 405 ГК РФ). Это условие стимулирует исполнителя к надлежащему и своевременному оказанию услуг.
Риски для заказчика.
Может быть установлена обязанность заказчика уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.
Если стороны выбрали вариант с оплатой по факту, то в договоре нужно указать следующее.
1. Срок оплаты
Срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают после момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ). Также можно связать срок оплаты с событием, которое неизбежно должно наступить или наступило (например, принятие услуг, заключение договора).
Пример формулировки условия договора о сроке оплаты
«Заказчик обязуется оплатить услуги "___"_________ 20__ г. (указывается календарная дата)»
«Заказчик обязан оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».
2. Проценты за пользование коммерческим кредитом в случае отсрочки или рассрочки оплаты
Это условие противоположно условию о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса). Если оно будет включено в договор, то заказчик будет вынужден уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.
Заказчику выгодно избегать включения этого условия в договор.
Абонентская плата*
Преимущества для заказчика:
- объем заказанных и потребленных услуг зависит от будущих событий и действий заказчика;
- заказчик может отказаться от потребления услуг, и тогда ему не придется вносить плату.
Пример формулировки условия договора об абонентской плате
«Заказчик обязуется не позднее ___ числа каждого, следующего за оплачиваемым, вносить плату в размере ___________ руб. на протяжении всего срока действия договора».
Риски для заказчика.
В случае минимального потребления заказчиком услуг он все равно будет вынужден внести фиксированную плату в установленный срок.
Совет
При выборе порядка оплаты нужно учитывать также содержание (природу) оказываемых услуг, поскольку от этого могут зависеть и последствия ненадлежащего исполнения или неисполнения договора (например, в случае несвоевременной оплаты услуг).*
В условиях передачи денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги необходимо отразить следующие сведения:
- Валюта (можно установить и , согласно Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217 003-97, но при этом нужно зафиксировать порядок пересчета в рубли для осуществления платежей).
- Форма перевода (безналичный или наличный).
- Пени и в случае ненадлежащего исполнения обязательств (Решение ФАС России от 12.07.2016 по делу № ВП-348/16, Письма Минэконом от 10.03.2016 № ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 № ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 № Д28и-2829).
- Момент выполнения обязанности по оплате (списание суммы со счета заказчика или поступление денег на счет поставщика).
Можно выделить несколько вариантов оплаты:
- Единовременная (ст. 486, 735, 746, 781 ГК РФ) — производится только после выполнения поставщиком своих обязанностей. В договоре необходимо установить, какой документ подтверждает факт исполнения обязательств, и от даты его подписания установить срок перечисления денег ( , акт сдачи, акт приема-передачи и др., согласно ч. 7 ст. 94).
- Предоплата, или (ст. 487, 711, 781 ГК РФ) — до того, как участник исполнит свои обязательства. Аванс может быть полным (100 % от цены) или частичным, когда окончательный расчет осуществляется после исполнения обязанностей по договору. 44-ФЗ не содержит каких-либо особых требований к авансовым платежам. Однако в отдельных нормативных правовых актах могут предусматриваться ограничения в отношении аванса. Заказчику необходимо внимательно изучить Постановления Правительства, субъекта РФ или муниципалитета, раскрывающие особенности исполнения бюджета соответствующего уровня. К примеру, по государственным контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предоплата не может превышать 30 % (п. 42 Постановления № 1551). Есть ли аванс, его размер и сроки выплаты необходимо указать в договоре.
- Расчет по завершению отдельных этапов выполнения работы, оказания услуг (ст. 311, 421, 711, 781 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть условие о выплатах частями. В договоре следует указать период исполнения каждого этапа, размер платежа по ним и дату окончательного выполнения обязательств и расчета.
Сроки оплаты
44-ФЗ запрещает слишком продолжительный период оплаты. Это сделано, чтобы обеспечить конкуренцию и не допустить ограничение числа участников закупки. Определяя порядок расчетов, заказчик обязан соблюдать требования ч. 8 ст. 30 и ч. 13.1 ст. 34, согласно которым этот период не должен составлять более 30 дней с даты подписания документов о . А если в закупке могут участвовать только , — не более 15 рабочих дней. Заказчик вправе не включать такое условие в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 34.
Изменение сроков оплаты по контракту 44-ФЗ является изменением его существенных условий. Такое допустимо только в определенных случаях, мы рассказывали о них в статье .
Можно только уменьшать установленный законом период.
Даже просчитав наперед срок действия контракта по 44-ФЗ, в силу тех или иных причин возможно изменение сроков по контракту по 44-ФЗ, которое, в свою очередь, ведет к новому периоду исполнения обязательств по контракту.
Ответственность
Отсутствие в договоре порядка и сроков расчета является нарушением ч. 13 ст. 34. Должностное лицо заказчика, которое утвердило документацию с нарушением, можно привлечь к административной ответственности в виде в размере 3000 рублей на основании ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Если должностное лицо впервые нарушает порядок и сроки оплаты по контракту или обязательства по авансированию, то его могут оштрафовать в размере от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение его могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет.
ДОГОВОР N ____
купли-продажи товара
(краткий; оплата частями, с условием о возможности расчета
неденежными средствами)
г. _______________
"__"_________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (товар), наименование, качество, количество и ассортимент которой устанавливаются в отпускном документе (накладной, спецификации), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Передача продукции производится на складе Продавца в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора. Доставка продукции осуществляется Покупателем за свой счет.
2. Покупатель производит оплату за продукцию в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), не позднее ___ дней после заключения договора. Оставшаяся часть стоимости продукции в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), уплачивается не позднее ___ дней после получения продукции, моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. При отказе Покупателя от продукции или за просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. При отказе Продавца от исполнения обязательств по настоящему договору Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, полученную по договору, а также уплатить неустойку в размере ___________________________.
5. Общая сумма договора, в том числе НДС (________%), составляет
__________ (_____________________________) рублей. По согласованию сторон в
счет оплаты товара может быть передано ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать товар или имущество)
6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ______ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу; договор действует до ______________.
Образец (Примерный). Договор поставки товара (с оплатой товара по частям)ДОГОВОР
N _____
поставки товара
(с оплатой товара по частям)
Г. _______________
"___"_________ 200_ г.
Именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующего на
основании _________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны (далее -
"Стороны"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить товар,
наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) которого будут определяться
Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует
требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в
соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими
условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации
их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно
оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его
соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются
Покупателю при заключении Договора или передаче товара.
2.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна
обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке и
последующей продаже.
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами
Договора или надлежаще уполномоченными ими лицами товарной накладной.
2.5. Гарантийный срок товара составляет _________ и должен указываться на упаковке
товара и/или в гарантийном талоне.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в количестве и
ассортименте, соответствующих указанным в Спецификациях к настоящему Договору.
Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора,
количество и ассортимент каждой партии определяются по письменному согласованию Сторон с
учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
3.2. Поставка товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ____________,
осуществляется в течение __ (______) дней с момента письменного согласования условий
поставки конкретной партии товара за счет Поставщика и его силами. По желанию Покупателя
поставка может осуществляться на условиях самовывоза за счет Покупателя в те же сроки.
3.3. Датой поставки партии товара считается дата приемки товара Покупателем и
подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами:
1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) техническими паспортами;
3) инструкциями по эксплуатации на русском языке;
4) гарантийными талонами;
5) счетами-фактурами;
6) иными документами по согласованию Сторон.
3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-
передачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель обязан немедленно
сделать отметки об этом в накладной, а также составить акт о браке/недостаче в 2-х
экземплярах.
3.6. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и/или непоставленного товара в
счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о
браке/недостаче путем вычета суммы по акту о браке/недостаче из общей суммы (цены)
последующего заказа Покупателя.
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
4.1. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с
момента приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.
4.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю после полной
оплаты поставленного товара и зачисления денежных средств на счет Поставщика.
5. ЦЕНА ТОВАРА
5.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и указывается в Спецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
5.2. Изменение цен на поставленный товар возможно на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, или по письменному соглашению Сторон.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель обязуется оплатить товар в следующем порядке:
- ___% от стоимости партии товара в течение ____ дней со дня подписания настоящего
Договора;
- ___% от стоимости партии товара в течение ___ (____) дней со дня получения товара.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА
7.1. Товар, возвращенный Покупателю потребителем в связи с удовлетворением Покупателем
требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар или обмену на
другой товар равной стоимости.
7.2. Поставщик обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки,
обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара. Некачественный товар подлежит
возврату и замене на кондиционный товар. Сроки возврата и замены товара определяются по
согласованию сторон.
7.3. Поставщик принимает от Покупателя возвращаемый товар, указанный в п.п. 7.1, 7.2
настоящего Договора, сопроводительная документация которого включает:
1) накладную Покупателя на возвращаемый товар;
2) доверенность;
3) заявление на имя Покупателя, подписанное потребителем собственноручно;
4) ксерокопию кассового чека, подтверждающего продажу товара потребителю;
5) ксерокопию товарной накладной, подтверждающей передачу товара потребителю.
7.4. Покупатель обязан за свой счет и своими средствами осуществить доставку
возвращаемого товара, указанного в п.п. 7.1, 7.2 настоящего Договора, на склад Поставщика.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
8.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 3.4 настоящего Договора;
- принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на
аналогичный товар или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение
____ банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность
сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.
9.2. В случае взыскания контролирующими организациями с Покупателя штрафных санкций по
причинам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий п.
п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все
возникшие или могущие возникнуть в связи с этим расходы по предъявлении Покупателем копии
постановления о наложении штрафных санкций.
9.3. Покупатель обязан своевременно уведомить Поставщика о предъявлении
контролирующими организациями претензий к Покупателю или о взыскании с Покупателя
штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Поставщиком условий п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, и по требованию Поставщика
обеспечить его представительство перед контролирующими организациями в целях снятия
претензий, уменьшения или отмены штрафных санкций с Покупателя.
9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 3 п. 8.2 настоящего Договора
Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере _____% от стоимости
товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более ____ % (_______
процентов).
9.5. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения
условий п. 6.1 настоящего Договора в размере ____% (______ процентов) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ____% (_________ процентов).
9.6. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате
ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора.
9.7. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты товара Поставщик вправе в
одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки товара по предоплате.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
11.2. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или
ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему
исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в
котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.
11.3. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение ____ (_______) дней
изложить в письменной форме свои позиции и предложения.
Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение
возникших трудностей либо если исполнение Договора нельзя продолжить в течение ____
(_______) дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение ___ дней со дня
письменного уведомления, указанного в п. 11.2 настоящего Договора.
11.4. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей
статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения
Договора.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в _____________.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
"___"________ ____ года включительно.
14. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к
настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик Покупатель
______________________ ______________________
______________________ ______________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик Покупатель
______________________ ______________________
