Условия оплаты в договоре 3 частями. Возможные варианты оплаты по договору

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва" " 2013 г. ЗАО "ЕТегро Текнолоджис", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Изумрудова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту настоящего Договора - "товар"), а Покупатель - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.Наименование, количество и цена товара согласована сторонами в Спецификации - (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 1.3.Производителем оборудования зарегистрированных торговых марок "Hyperion", "Factor", "Avelion" является ЗАО "ЕТегро Текнолоджис". 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии, с п. 4.2. настоящего Договора, если иное не указано в Спецификации. В случае если в Спецификации указан иной срок, согласованный сторонами, сроком Поставки считается срок, указанный в Спецификации. Под сроком поставки понимается срок отгрузки товара на условиях самовывоза (п.2.3.1.) В случае доставки товара на склад Покупателя (п.2.3.2., п.2.3.3), срок доставки увеличивается на: 2.1.1. Три рабочих дня, в случае доставки в пределах г. Москвы. 2.1.2. Установленный транспортной компанией срок доставки плюс три рабочих дня, в случае доставки в регионы РФ транспортной компанией. 2.2. Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление по электронной почте о готовности оборудования к поставке, после чего Стороны согласовывают порядок поставки товара. 2.3. Поставка оборудования может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 2.3.1. Отгрузка со склада Поставщика (самовывоз) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр.12-13-14. Отгрузка осуществляется с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. 2.3.2. Доставка автотранспортом Поставщика на склад Покупателя, в пределах г. Москвы. В этом случае дата и время доставки согласовываются сторонами дополнительно. 2.3.3. Доставка транспортной компанией на склад Покупателя в регион РФ, по письменной Заявке покупателя. 2.4. Оборудование поставляется Поставщиком в стандартной упаковке Производителя. Заполненный Гарантийный талон находиться внутри упаковки. 2.5. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания транспортной накладной или товаросопроводительных документов. 3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (ГОСТ Р). 3.2. Сертификаты на поставляемое оборудование доступны для скачивания на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/company/certificates 3.3. Гарантия на поставленное оборудование предоставляется Производителем оборудования. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) года с даты поставки оборудования. Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт и/или замена Поставщиком продукции или ее компонента с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами. 3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения и неисправности, возникшие при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации и ремонта), а также возникшие вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов. 3.5. Условия, порядок гарантийного обслуживания и список сервисных центров доступны на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/support 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - () рубля и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 4.2. Оплата поставляемого оборудования осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в следующем порядке: 4.2.1.Авансовый платеж в размере 70% от стоимости оборудования, определённой в п. 4.1. настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, а именно () рублей 00 копеек, в срок ________, с даты выставления счета. 4.2.2. Последующая оплата в размере 30% от стоимости оборудования, а именно () рублей 00 копеек течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки Поставщиком товара по настоящему Договору. 4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за их ненадлежащее исполнение, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае просрочки сроков оплаты оборудования Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.4.Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде. Сторона, не выполнившая данное требование не освобождается от ответственности. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор и все связанные с ним Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, если не вызывает затруднение прочтение текстов подготовленных таким способом документов, четко видны оттиски печати и подписи уполномоченных представителей сторон. Стороны обязуются предоставить соответствующие оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" Юридический адрес: 111141, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Фактический адрес: 111524, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Банковские реквизиты: ИНН 7720529520 КПП 772001001 Банковские реквизиты: р/сч. 40702810120100001444 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 тел. +74953800288 Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/О.В. Изумрудов/ Покупатель: Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: ИНН/КПП Банковские реквизиты В БИК К/с Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/ / Приложение № 1 к Договору поставки № от 2013 г. Спецификация № 1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-во Цена в руб. с НДС Сумма в руб. с НДС1.шт.Итого: В том числе НДС 18 %: Всего к оплате: () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - . Сводная таблица характеристик сервисных программ: Гарантийный план ETcare 3 years Standart (Стандартная гарантия 3 год)Включает: * Приём и регистрацию обращений, идентификацию отказов и поддержку пользователей - по телефону, факсу или электронной почте. * Приоритетное обслуживание на территории сервисного центра (СЦ) - диагностика отказов оборудования, ремонт, тестирование. * Время восстановления системы: 21 рабочий день. * Окно обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 19:00. * Ремонт/замена неисправных компонентов, проведение функциональных проверочных тестов. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. / Генеральный директор " " ____________________ / / Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. /

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора подряда с оплатой по частям, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 9,0 кб.

Предмет договора
Права и обязанности сторон
Цена договора и порядок расчетов
Ответственность сторон
Конфиденциальность
Гарантийный срок и срок действия договора
Заключительные положения
Адреса и реквизиты сторон
Подписи сторон

ДОГОВОР ПОДРЯДА с оплатой по частям

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по ______________________________.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее __________ дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.

2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее ____________________ с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.

2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.

3.2. Заказчик оплачивает __________% стоимости работ в течение __________ банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся __________% от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение __________ банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает ____________________ в срок до «_____» _______________2016 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

Заказчик Адрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Тип: Договор подряда

с оплатой по частям в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по .

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до «»2019 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР N ____

купли-продажи товара

(краткий; оплата частями, с условием о возможности расчета

неденежными средствами)

г. _______________

"__"_________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить продукцию (товар), наименование, качество, количество и ассортимент которой устанавливаются в отпускном документе (накладной, спецификации), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Передача продукции производится на складе Продавца в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора. Доставка продукции осуществляется Покупателем за свой счет.

2. Покупатель производит оплату за продукцию в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), не позднее ___ дней после заключения договора. Оставшаяся часть стоимости продукции в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), уплачивается не позднее ___ дней после получения продукции, моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. При отказе Покупателя от продукции или за просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4. При отказе Продавца от исполнения обязательств по настоящему договору Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, полученную по договору, а также уплатить неустойку в размере ___________________________.

5. Общая сумма договора, в том числе НДС (________%), составляет

__________ (_____________________________) рублей. По согласованию сторон в

счет оплаты товара может быть передано ____________________________________

__________________________________________________________________________.

(указать товар или имущество)

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ______ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу; договор действует до ______________.

Варианты оплаты по договору могут быть различны в зависимости от ситуации. Это может быть предварительная оплата, оплата по факту или абонентская плата. Так «порядок расчетов между сторонами» является одним из важных разделов любого договора и в зависимости от вида договора, который заключается стороны сами должны определить порядок расчетов.

Читайте как исправить ошибки в бухгалтерских документах по платным услугам в .

В договоре возмездного оказания услуг могут быть установлены следующие варианты оплаты:*

предварительная оплата или аванс (услуги оплачиваются до момента их получения заказчиком);
оплата услуг после их оказания (услуги оплачиваются после их оказания в полном объеме);
абонентская плата (услуги оплачиваются регулярно в одинаковом размере за потребление неограниченного объема услуг).

Во всех вариантах оплаты есть свои преимущества и риски для заказчика.

Внимание! Для некоторых видов услуг обязательно требуется указывать порядок их оплаты.

Это образовательные услуги и большая часть услуг связи (п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505, п. 54 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310, п. 20 Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328, и т. д.).

Когда заказчику нужно оплатить услуги, если порядок оплаты в договоре не согласован

В таком случае оплата производится в разумный срок после оказания услуг в полном объеме или в течение семи дней с момента предъявления требования исполнителем (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Иначе заказчику придется уплатить проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ или договорную неустойку за просрочку оплаты услуг по статье 330 Гражданского кодекса РФ. Однако во взыскании договорной неустойки исполнителю может быть отказано, если суд не сможет установить период просрочки (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2009 г. № 07АП-7137/09 по делу № А67-2985/09).

Очень часто в договоре оплата и срок выплаты вознаграждения исполнителю ставятся в зависимость:

от действия или решения государственного органа;
от действия третьих лиц;
от достижения иного результата.

Однако на практике суды отказывают во взыскании такой оплаты, поскольку постановка условия о выплате вознаграждения в зависимость от указанных выше событий противоречит статьям 779 и 781 Гражданского кодекса РФ (постановления Конституционного суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П, ФАС Западно-Сибирского округа от 21 января 2010 г. по делу № А03-3041/2009, ФАС Московского округа от 15 июня 2010 г. № КГ-А40/4882-10 по делу № А40-136500/09-21-954).

Предоплата*

Преимущества для заказчика:

договором можно предусмотреть условие о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса).

Риски для заказчика:

если контрагент не исполнит обязательство по оказанию услуг, то могут возникнуть трудности с возвратом уплаченного аванса;
если сам заказчик нарушит обязательство о предоплате, ему придется уплатить исполнителю предоплату и договорную неустойку (п. 1 ст. 330 ГК РФ) или проценты по пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ.

Большим недостатком предоплаты для заказчика также является сам факт изъятия денежных средств из оборота до получения услуги.

Кроме того, даже в случае невыплаты заказчиком предоплаты исполнитель может оказать услуги и потребовать их оплаты.

Если стороны выбрали вариант с предоплатой, то в договоре нужно указать следующее.

1. Срок и размер предоплаты:

срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают до момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ);

Пример формулировки условия договора о сроке предоплаты*

«Заказчик обязуется оплатить услуги "___" _________ 20__ г. (указывается календарная дата)» или «Заказчик обязуется оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента _________ (указывается событие, которое должно неизбежно наступить)».

размер предоплаты можно указать в определенной сумме денежных средств или в процентах от общей цены услуг;

Пример формулировки условия договора о размере предоплаты*

«Заказчик обязуется оплатить услуги в следующие сроки:

в срок до "___"_________ 20__ г. – 50% цены услуг;

в срок до "___"_________ 20__ г. – оставшиеся 50%».

«Оплата услуг осуществляется заказчиком в соответствии с графиком платежей согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора».

в случае разделения оплаты на части нужно указать срок и размер оставшейся части.

Пример формулировки условия договора о частичной предоплате

«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере ___________ в срок до "___" _________ 20__ г.

Оставшуюся часть в размере ______________ заказчик обязуется внести в течение _________ дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».

2. Проценты на сумму предоплаты – коммерческий кредит (п. 1 ст. 823 ГК РФ).

Если внести такое условие в договор, то исполнитель будет обязан уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты (аванса). При этом рекомендуется в договоре особо выделить, что «исполнителю предоставляется коммерческий кредит в виде предварительной оплаты (аванса)».

Обязательно нужно указать:

размер процентов;
момент начала начисления процентов.

Пример формулировки условия договора о предоплате на условиях коммерческого кредита

«На сумму аванса начисляются проценты в размере ___% годовых за каждый день с момента получения исполнителем суммы предварительной оплаты до момента получения услуг заказчиком».
Если условие о процентах договором не предусмотрено, то будет считаться, что предоплата не является коммерческим кредитом. А значит, заказчик сможет взыскать только проценты по статье 395 Гражданского кодекса РФ за период просрочки оказания услуг.

Внимание! Заказчик сможет вернуть предоплату от исполнителя, который не оказал услуги, только после расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон

Это связано с тем, что по общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено по обязательству до момента изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Более того, ВАС РФ указал, что положения о неосновательном обогащении подлежат применению только к требованиям:

о возврате ошибочно исполненного, а также
о возврате исполненного в случае расторжения договора.

(п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» (далее – информационное письмо № 49), п. 65 постановления от 29 апреля 2010 г. Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – постановление № 10/22)).

Таким образом, по общему правилу заказчик может потребовать от исполнителя вернуть перечисленную предоплату только после того, как:

истечет срок действия договора, либо
стороны подпишут соглашение о расторжении договора, либо
откажется от исполнения договора в одностороннем порядке.

Оплата по факту*

Преимущества для заказчика.

В случае некачественного оказания услуг или нарушения срока их оказания заказчик может отказаться оплачивать услуги (п. 1 ст. 711, п. 1 ст. 720, ст. 783, п. 2 ст. 405 ГК РФ). Это условие стимулирует исполнителя к надлежащему и своевременному оказанию услуг.

Риски для заказчика.

Может быть установлена обязанность заказчика уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.

Если стороны выбрали вариант с оплатой по факту, то в договоре нужно указать следующее.

1. Срок оплаты

Срок можно определить календарной датой или периодом времени, которые наступают после момента завершения процесса оказания услуг или его этапа (ст. 190–194 ГК РФ). Также можно связать срок оплаты с событием, которое неизбежно должно наступить или наступило (например, принятие услуг, заключение договора).

Пример формулировки условия договора о сроке оплаты

«Заказчик обязуется оплатить услуги "___"_________ 20__ г. (указывается календарная дата)»

«Заказчик обязан оплатить услуги не позднее ______ (количество дней) дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг».

2. Проценты за пользование коммерческим кредитом в случае отсрочки или рассрочки оплаты

Это условие противоположно условию о процентах за пользование коммерческим кредитом в виде предварительной оплаты (аванса). Если оно будет включено в договор, то заказчик будет вынужден уплачивать проценты на цену услуг с момента их получения (приемки) до момента осуществления оплаты по договору.

Заказчику выгодно избегать включения этого условия в договор.

Абонентская плата*

Преимущества для заказчика:

объем заказанных и потребленных услуг зависит от будущих событий и действий заказчика;
заказчик может отказаться от потребления услуг, и тогда ему не придется вносить плату.

Пример формулировки условия договора об абонентской плате

«Заказчик обязуется не позднее ___ числа каждого, следующего за оплачиваемым, вносить плату в размере ___________ руб. на протяжении всего срока действия договора».

Риски для заказчика.

В случае минимального потребления заказчиком услуг он все равно будет вынужден внести фиксированную плату в установленный срок.

Совет

При выборе порядка оплаты нужно учитывать также содержание (природу) оказываемых услуг, поскольку от этого могут зависеть и последствия ненадлежащего исполнения или неисполнения договора (например, в случае несвоевременной оплаты услуг).*