ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на ремонт асфальто-дорожного покрытия территории ______.

Действующая от имени и в интересах Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»), в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме (извещение № ______ опубликовано ____2014), проводимом на электронной торговой площадке www.etp.zakazrf.ru ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКА

«Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами работы по ремонту асфальта-дорожного покрытия территории ______ , именуемое в дальнейшем«Работы» с использованием своих оборудования и материалов , в соответствии с локальной сметой разработанной на основании технического задания. «Заказчик» обязуется принять работы, выполненные «Подрядчиком» и оплатить их стоимость на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за выполненные работы производятся за счет средств федерального бюджета, оплата производится в течение 20 банковских дней, с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» на основании подписанных сторонами документов указанных в п. 2.2. контракта.
2.2. Оплата производится перечислением на р/счет денежных средств безналичным путем, после выполнения работ, предоставления акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3, акта скрытых работ, счета и счет фактуры.
2.3. Обязательства «Заказчика» по оплате выполненных работ считаются выполненными с момента списания средств со счета «Заказчика».
2.4. Цена Государственного контракта определяется в соответствии с локальной сметой, на основании победившей аукционной цены «Подрядчика» и составляет ______ (______) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______ (______) рублей __ копеек , которая остается неизменной в течение всего времени действия государственного контракта.
2.5. Цена Контракта включает стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования подлежащего монтажу, расходы на их доставку до места производства Работ, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на вывоз строительного мусора, все налоги и другие обязательные платежи, которые должны оплачиваться в соответствии с Контрактом или на иных основаниях.
2.6. Аванс при исполнении обязательств по Контракту не предусмотрен.
2.7. «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), акт скрытых работ. «Заказчик» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от «Подрядчика» указанных документов, при отсутствии замечаний, обязан подписать их, скрепить своей печатью и передать их «Подрядчику», либо в тот же срок предоставить «Подрядчику» мотивированный отказ. Акты выполненных работ (форма КС-2) составляются на основании сметных документов и фактически выполненных объемов Работ, с использованием индексов пересчета базовой цены ФЕР-2014 года, на момент проведения аукциона, и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Величина понижающего коэффициента не меняется в течение срока действия Контракта.
2.8. В случае выявления «Заказчиком» несоответствия сведений об объемах, п. 2 Примечания к техническому заданию, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, «Заказчик», немедленно, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом «Подрядчика» и не подписывает документы до внесения «Подрядчиком» в них соответствующих изменений.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. «Подрядчик» обязан:
- качественно выполнить все Работы по Контрактув объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной сметой (Приложение № 1) и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями и предъявить Работыв полной готовности с комплектом исполнительной технической документации «Заказчику».
- обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах, и в сроки, предусмотренные в Контракте и приложениях к нему, в полном соответствии с техническим заданием, сметой, СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН;
- обеспечить выполнение на месте ремонта необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды;
- обеспечить поставку на место проведения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Поставляемые материалы, изделия, конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП, иметь сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.
- исполнять полученные, в ходе выполнения Работ, указания «Заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием «Заказчика», устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий Контракта;
- обеспечить сохранность, материалов и оборудования, находящихся на месте проведения работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков после сдачи результатов Работ;
- обеспечить «Заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию;
- вести журнал учета выполненных Работ, по форме № КС-6А, и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, письменно извещая «Заказчика» не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов, о времени освидетельствования скрытых Работ;
- выполнять Работы по Контракту лично;
- сдать результат выполненных Работ Рабочей приемочной комиссии, передав при этом «Заказчику» всю документацию, относящуюся к выполненным Работам;
- после сдачи Работ в течение 10 (Десяти) дней, или в иные, согласованные с «Заказчиком» сроки, вывезти за пределы места проведения работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
- соблюдать конфиденциальность информации полученной при исполнении Контракта.
3.2. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ, в точках подключения в соответствии с указаниями заказчика. Произвести расчет стоимости потребленных в ходе работ по настоящему Контракту коммунальных услуг. Возместить их стоимость путем перечисления на расчетный счет Заказчика в течение 10 банковских дней с даты подписания акта КС-2.
3.3. Обеспечить содержание и уборку объекта ремонта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.
3.4. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного для выполнения Работ объекта.
3.5. Немедленно известить «Заказчика» и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных «Заказчиком» проектной документации;
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.6. «Подрядчик» обязан выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, сметой, рабочими чертежами, регламентами, нормами и правилами. При выполнении работ с отступлением от указанных документов, «Подрядчик» считается не выполнившим свои обязательства по Контракту или выполнившим их не надлежащим образом, и такие работы оплате не подлежат, даже если они были однажды приняты «Заказчиком».
3.7. За 5 рабочих дней до готовности работ письменно известить «Заказчика» об окончательной дате готовности объекта.
3.8. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение объекта, где выполняются Работы, до даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.
3.9. Оплатить предоставленные балансодержателем объекта топливно-энергетические ресурсы (электричество, вода), по ценам энергопоставляющих организаций.
3.10. Нести ответственность перед органами ФСБ РФ и миграционной службой за использование иностранной рабочей силы на объекте, при наличии таковой.
3.11. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по Работам.
3.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах Контрактной цены, указанной в п.2.4. настоящего Контракта.
3.13. Обеспечить соответствие рабочей документации Работ утвержденной сметой по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.
3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.15. Обязательства «Подрядчика» считаются выполненными по данному Контракту, начиная с момента окончания гарантийного срока по Работам.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего Контракта «Заказчик» обязуется :
4.1. Осуществлять контроль и технический надзор за Работами (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.
4.2. Обеспечить отключение необходимого оборудования в зоне выполнения Работ, а также допуск в строения, через которые проходят инженерные коммуникации «Подрядчика» и уполномоченных им лиц.
4.3. По письменному сообщению «Подрядчика» о готовности Работ к сдаче в эксплуатацию принять от «Подрядчика» по акту (форма КС-2, КС-3, акт скрытых работ) выполненные Работы или направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ в приемке Работ;
4.4. Совместно с «Подрядчиком» выполнить в присутствии представителей «Заказчика» испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для приемки объекта работы с оформлением соответствующих документов.
4.5. Производить расчеты за выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего Контракта.
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.7. «Заказчик» имеет право:
- контролировать процесс выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика»;
- контролировать качество применяемых при проведении Работ материалов, готовых строительных конструкций на соответствие условиям Контракта;
- приостанавливать ход выполнения Работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик» должен начать, с даты подписания Контракта и выполнить в течение 20 (двадцать) суток, включая дату подписания контракта.
5.2. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается дата утверждения Акта рабочей приемочной комиссии ввода объекта (далее Акт) в эксплуатацию в соответствии с пунктом 7.15 настоящего контракта. Эта дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков исполнения Контракта.
5.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается, с даты подписания Контракта.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

6.1. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся за выполненные работы в соответствии с нормативными документами, указаниями и приказами по расчетам, действующими ______.
Оплата за выполненные работы осуществляется только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
6.2. «Заказчик» проверяет представленные «Подрядчиком» счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3), акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), акты скрытых работ за выполненные строительно-монтажные работы. Все указанные документы должны содержать номер, дату составления, период и ссылку на Контракт, во исполнение которого они составляются, и должны быть подписаны уполномоченными лицами с расшифровкой подписей. Платежно-расчетные документы, представляемые с отступлением от данного требования, к рассмотрению не принимаются. Не принятые «Заказчиком» к акцепту суммы указываются отдельным документом.
6.3. Превышения «Подрядчиком» объемов и сметной стоимости работ оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.
Окончательный расчет производится Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее перечисленных средств.

7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЁМКА РАБОТ

7.1. «Подрядчик» письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Срок приема работ 2 дня.
7.2. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта «Подрядчик» обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в части 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа «Подрядчика» подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии «Подрядчика». При этом «Заказчик» вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных «Подрядчиком» работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет «Подрядчика».
Также «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет «Подрядчика» в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.
Все расходы, связанные с устранением недостатков/исправлению некачественно выполненных работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком», а в случае их неоплаты они возмещаются «Заказчику» путем удержания соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся «Подрядчику».
7.3. Работы, выполненные «Подрядчиком» с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.
7.4. «Заказчик» назначает своего представителя на объект, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет технический надзор и контроль за объемом работ и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям Контракта и техническим заданием.
7.5. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляются актами по согласованным формам, подписанными обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
7.6. В случаях, когда из характера работ, выполняемых по Контракту, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.7. Представители «Заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте, проводить контроль произведенных «Подрядчиком» затрат по его первичным документам.
7.8. «Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за Работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.9. Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
7.10. В случае принятия решения о прекращении ремонта объекта «Заказчик» в 3-дневный срок:
- принимает решение о консервации объекта Работ;
- оплачивает фактически выполненные работы;
- принимает не завершенный ремонтом объект под свою охрану.
Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
7.11. Приемка Работ производится в течение 4 рабочих дней после письменного сообщения даты готовности работ «Подрядчику», в порядке определенном письмом Госстроя РФ от 05.11.2001 №ЛБ-6062/9 «Разъяснение порядка применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов».
7.12. «Заказчик» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче Работ в эксплуатацию обязан приступить к организации приемки Работ.
По результатам приемки Работ «Заказчиком» оформляется акт приемки Работ в эксплуатацию.
7.13. «Заказчик» вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с «Подрядчиком», если «Подрядчиком» не выполнены обязательства по настоящему Контракту.
7.14. «Заказчик», принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.15. Датой окончания Работ считается дата утверждения Акта Рабочей приемочной комиссией ввода объекта в эксплуатацию.
7.16. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, установленное оборудование и Работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту, в течение 24 (двадцать четыре) месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.
7.18. После приемки объекта «Заказчик» берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
7.19. После приемки Заказчиком объекта «Подрядчик» не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались, не выполнены, либо выполнены с ненадлежащим качеством. Данные обязательства отражаются в акте приемки объекта в эксплуатацию.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Государственному контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом» в виде фиксированной суммы:
- 2,5 процента цены контракта.
8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
- 10 процентов цены контракта.
За нарушения сроков, установленных Государственным Контрактом, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П= (Ц- В)* С,
где: Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С =СЦБ* ДП, где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К= ДП/ ДК*100%
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.4. «Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
8.6. Стороны по настоящему Контракту освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта без проведения ремонта на протяжении гарантийного срока 24 месяцев со дня подписания акта КС-2, и несет ответственность за отступление от них.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине «Подрядчика», препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки, но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной его эксплуатации.
9.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае обоснованных претензий со стороны «Заказчика», «Подрядчик» обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы.

10. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА

10.1. Представитель «Заказчика», вправе проводить контрольные обмеры выполненных работ в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения контрольных обмеров проектных, изыскательских строительно-монтажных, ремонтных работ и оборудования, сданного в монтаж, во ______» утвержденной приказом ______ от ______. № __. Отсутствие представителей «Подрядчика» при проведении контрольного обмера не является основанием для отказа в его проведении в случае надлежащего уведомления «Подрядчика» о сроках и месте его проведения по юридическому адресу, указанному в платежных реквизитах заключенного Контракта в течение 5 (пяти) лет после окончания ремонта.
10.2. Представитель «Заказчика», назначенный для проведения контрольного обмера, вправе знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и первичными документами «Подрядчика» о списании на производство материалов, конструкций и оборудования, в части касающихся конкретного проверяемого объекта. В случае отказа «Подрядчика» предоставить данные документы, «Заказчик» вправе приостановить оплату выполненных работ «Подрядчиком» до предоставления указанных документов в полном объеме.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт расторгается согласно Статье 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. «Заказчик» в праве расторгнуть Контракт в следующих случаях:
а) Задержка подрядчиком начала ремонта более 5-ти дней по причинам не зависящим от «Заказчика»;
б) нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения ремонтных работ, влекущее за собой увеличение сроков окончания ремонтов более чем на 10-ть дней;
в) несоблюдение «Подрядчиком» требования по качеству работ;
г) аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ;
д) в случае установления факта:
- проведение ликвидации или проведения в отношении «Подрядчика» процедуры банкротства;
- приостановление действия «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;
- нахождения имущества «Подрядчика» под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний совершенный отчетный период;
11.3. При расторжении Контракта по любым основания «Заказчик» обязан:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполнения работ по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Дата начала действия данного Контракта - с даты его заключения.
12.2. Датой окончания действия данного Контракта является дата исполнения сторонами всех своих обязательств по контракту, но не позднее, чем 20 декабря 2014 года.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
13.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
13.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении в виде и возможной продолжительности действия.
13.4. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
13.5. При обеспечении обязательств по Контракту, должно быть предусмотрено:
- нарушение «Подрядчиком» сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных графиком их производства (Приложение №2);
- нецелевое использование «Подрядчиком» полученных денежных средств;
- односторонний отказ «Подрядчика» от выполнения обязательств по Контракту;
- несвоевременное освобождение «Подрядчиком» площадки ремонта от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
14.3. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий 5 дней с даты ее получения.
15.2. Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения государственного контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.
15.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему государственному контракту третьей стороне.
15.4. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть государственный контракт, в случаях предусмотренных действующим законодательством, письменно известив об этом «Подрядчик» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
16.2. После подписания настоящего государственного контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего государственного контракта, теряют юридическую силу.
16.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего государственного контракта не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем государственном контракте требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития связей.
16.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

17.1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту «Подрядчиком» предоставлено «Заказчику» обеспечение исполнения обязательств по Контракту в виде _______________ (банковской гарантии или внесения на счет Заказчику денежных средств ) в размере ________ (_______) рублей ______ копеек на срок до «___» __________ 20__ г. (срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц).
17.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту в пределах цены настоящего Контракта, в соответствии со стоимостью неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств «Подрядчика». Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.
17.3. В случае расторжения настоящего Контракта по вине «Подрядчика», «Заказчик» имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному «Подрядчиком» обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту пропорционально объему неисполненных «Подрядчиком» обязательств по настоящему Контракту.
17.4. Вариант 1:
В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего Контракта, уплата денежной суммы по представленному «Подрядчиком» обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту осуществляется на расчетный счет «Заказчика» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его письменного обращения к Гаранту.
17.4. Вариант 2:
В случае наступления события, предусмотренного п.п. 17.2 и 17.3 настоящего Контракта, «Заказчик» при возврате обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, предоставленного «Подрядчиком» в виде перечисления денежных средств на расчетный счет «Заказчика», удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств.
Срок возврата «Заказчиком» «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, устанавливается в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты окончания срок действия Контракта.
В зависимости от вида предоставляемого «Подрядчиком» обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, предусматриваются 2 варианта п. 17.4 настоящего Контракта.
17.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Контракту, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало действовать, представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта на тех же условиях и в размере, которые указанны в разделе 17 настоящего Контракта.
17.6. В ходе исполнения Контракта «Подрядчик» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Локальная смета;
3. Обеспечение исполнения контракта.

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение №1 к государственному контракту

Локальная смета. (составляется подрядчиком по техническому заданию)

Приложение №2 к государственному контракту
№_______ от ____________________
Обеспечение исполнения контракта. (банковской гарантия или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств на счет Заказчика )

ООО СБ «Аспект» не гарантирует полное соответствие материалов законодательным нормам в момент их просмотра пользователем. Материалы представлены в ознакомительных целях.

Выбор победителя начинается с публикации документации о проведении процедуры, а также проекта контракта. Соответственно, срок размещения проекта контракта в ЕИС совпадает со сроками размещения документации. По результатам торгов заказчиком осуществляется направление проекта контракта победителю соответствующей процедуры на рассмотрение и подписание.

Существенные условия

• если такое право предусмотрено документацией: в случае снижения суммы договора без изменения объема продукции, работ или услуг или в случае увеличения количества продукции или объема работ (услуг), но не более чем на 10 % (по предложению заказчика);
• если сумма заключенного договора сроком не менее трех лет на федеральном или субъектовом уровне составляет или превышает размеры, установленные Правительством РФ (в том числе изменение контракта без внесения в него изменений невозможно);
• если цена договора сроком не более одного года, заключенного для обеспечения нужд муниципалитета, составляет или превышает размеры, установленные Правительством РФ;
• в случае изменения тарифов на продукцию, услуги или работы;
• цена может быть изменена в случае заключения договора на лечение за рубежом гражданина РФ (по медицинским показаниям).

Запрос разъяснений и иные методы реагирования

Направляется в период, когда документация и проекты муниципальных контрактов, а также государственных, стали доступны в открытом доступе и до момента, когда остается три дня до окончания подачи заявок на участие в торгах. Подается он в случае, если, к примеру, в указанном соглашении содержатся нереальные сроки выполнения работ либо если потенциальный участник не согласен с иными положениями данного соглашения. Заказчик обязан дать ответ, разметив его в ЕИС.

Заказчики будут закупать популярные товары и услуги на стандартных условиях. Первые типовые контракты начали публиковать в ЕИС еще в апреле 2016 года и их список постепенно растет. Пора узнать, что это такое и посмотреть, не обязаны ли заказчики в вашей отрасли их применять.

Кто и зачем применяет типовые контракты?

Правительство стремится стандартизировать процедуру закупок тремя способами:

1. Заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ уже обязаны использовать стандартные требования к товарам и услугам при подготовке техзадания.
2. Разрабатывает каталог товаров, из которого заказчики обязаны будут брать наименование закупки.
3. В популярных видах закупок министерства начали утверждать типовые контракты.

Все меры призваны снизить риск ошибок и злоупотреблений со стороны заказчиков.

Утвержденные типовые контракты публикуют в библиотеке ЕИС . Уже есть готовые шаблоны на:

1. Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке федеральных государственных служащих ;
2. Поставки продукции радиоэлектронной промышленности, авиационной техники и судостроительной отрасли ;
3. Оказания услуг по диагностике, прохождению ТО и проведению ремонтных работ автотранспорта ;
4. Выполнение работ по обращению с радиоактивными отходами с атомных подводных лодок и надводных кораблей .
5. На поставку стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий...
6. Прием, обработка, архивация и распространение спутниковой информации .
7. Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения .

Типовые контракты должны использовать заказчики федерального, регионального и муниципального уровня во всех видах процедур:

• открытых,
• закрытых,
• при выборе единственного поставщика.

Также свои контракты заказчик может использовать при:

• Проведении закупок за наличный расчет;
• Запросе котировок для оказания скорой медицинской помощи;
• Запросе предложений на поставку спортивного инвентаря для олимпийских и паралимпийских команд;
• Запросах котировок на территории иностранного государства;
• Заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за границей;
• Закупке услуг по защите интересов России при подаче в международные суды и арбитражи исков к России;
• Некоторых закупках у единственного поставщика (например, которые дешевле 100 000 руб., на посещение зоопарка, театра, музея, цирка, контракт с конкретным физическим лицом на создание произведения искусства). Полный список есть в постановлении. ​

В типовых контрактах есть постоянная часть и переменные, в которых заказчик может:

• Выбрать одно или несколько условий из ограниченного перечня вариантов (способ оплаты, срок возврата обеспечения контракта);
• Самостоятельно вносить в контракт условия конкретной закупки (данные поставщика, размер обеспечения контракта, срок оказания услуг).

Оформлять протокол разногласий поставщик может только на переменные части, которые заказчик определил самостоятельно.

Риски типовых контрактов для поставщиков

Шаблоны должны защитить заказчика и поставщика от недобросовестного выполнения условий контракта. Но в опубликованных контрактах есть спорные моменты, в том числе по самым важным для поставщика условиям: оплата товаров, возврат обеспечения и сроки исполнения контракта. Посмотрим примеры.

Обеспечение контракта

В контракте на медизделия у заказчика есть выбор, когда возвращать деньги, внесенные в качестве обеспечения. Например, он может это сделать после того, как закончилась гарантия на оборудование. Этот срок может составить несколько лет, так что при поставке медизделия по типовому контракту лучше предоставлять заказчику банковскую гарантию.

В контракте на образовательные услуги условий возвращения обеспечения вообще нет. Заказчики должны описывать их самостоятельно.

В контракте на НИОКР есть требование о повторном предоставлении банковской гарантии, если исходная гарантия перестала действовать. Несмотря на то, что в 44-ФЗ такого требования нет, оно кажется логичным. Не всегда можно точно определить, когда закончится научное исследование. Если испытание еще идет, а гарантия уже закончилась, заказчик может потребовать новую.

Сроки контракта

В контракте на образовательные услуги срок окончания работ устанавливается календарной датой, а не датой с момента подписания контракта: «конечный срок оказания услуг: не позднее __________ 20__ года». Если кто-то подаст жалобу на заказчика, то начало исполнения контракта перенесется и срок окончания работ может быть сорван. Изменить его можно только через суд.

Выводы

Как и раньше, условия контракта зависят от конкретного заказчика. Так что рекомендуем при работе с типовыми контрактами, как с нетиповыми: внимательно читать проект контракта и корректировать свои действия в зависимости от предложенных условий из постоянной и переменной части.

Библиотека типовых контрактов постепенно пополняется.

Итогом проведения любой процедуры закупки является госконтракт. Частным его случаем является контракт на поставку товара. В данном материале расскажем об основных правилах его составления. Кроме того рассмотрим образец его заполнения.

Общие сведения о контрактах поставки

В рамках закона № 44-ФЗ в зависимости от статуса заказчика оформляемый контракт может быть государственным (заключаемым государственным заказчиком от имени и в интересах РФ или ее субъекта), муниципальным (заключаемым муниципалитетом или муниципальным заказчиком в его интересах) или просто контрактом в остальных случаях.

Из толкования п. 3 части 1 ст. 1 и п. 8 ст. 3 закона № 44-ФЗ следует, что госконтракт представляет собой гражданско-правовой договор на поставку работ, товара или услуг. Поэтому при его составлении необходимо применять не только нормы законодательства о закупках, но и положения особенной части Гражданского кодекса РФ, регулирующей отдельные виды обязательств. Нас, в частности, будет интересовать глава 30 ГК РФ, посвященная купле-продаже.

Для получения полного доступа к порталу ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ, пожалуйста, зарегистрируйтесь . Это займет не больше минуты. Выберите социальную сеть для быстрой авторизации на портале:

Структура контракта на поставку товаров

Как и любая другая разновидность контрактов, договор поставки имеет свою структуру. Его основные разделы будут следующими:

• название контракта, дата, номер и место его составления;
• сведения о сторонах его заключивших, а также их уполномоченных представителях, поставивших под контрактом на приобретение товара свои подписи;

Порядок расчетов

В соответствии с п. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ контракт обязательно должен содержать в себе условие о сроках и порядке оплаты поставленных товаров. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет поставщика.

Сроки прописываются в календарных или рабочих (банковских) днях и исчисляются, как правило, с момента осуществления поставки. Последний подтверждается датой подписания товарно-транспортной накладной или акта приема-передачи товара. Срок, отведенный для оплаты поставленного товара, не может превышать 30 дней (п. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ), а если поставщик является представителем малого предпринимательства или СОНКО , то срок не должен превышать 15 рабочих дней (ч. 8 ст. 30 закона № 44-ФЗ).

Момент исполнения обязанности по оплате доставленных товаров определяется датой списания денежных средств со счета заказчика.

Права и обязанности сторон

Данный раздел контракта содержит типовой набор прав и обязанностей сторон. Выделим лишь основные.

Заказчик имеет право:

✚ требовать от поставщика товаров соблюдения условий контракта и устранения каких-либо нарушений;

✚ требовать от поставщика надлежащим образом оформленных документов (таких как товарная накладная, акт приема-передачи, счет-фактура и т.п.);

✚ отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

✚ принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и т.д.

Заказчик обязан:

✚ произвести приемку товара с соблюдением установленной процедуры;

✚ начислить пени и штрафы при условии нарушений поставщиков условий контракта;

✚ оплатить доставленные товары.

Поставщик вправе:

✚ с согласия заказчика досрочно исполнить свои обязательства;

✚ привлечь третьих лиц также с согласия заказчика и прочее;

Поставщик обязан:

✚ предоставить обеспечение контракта;

✚ поставить товары надлежащего качества, устранить недостатки и т.д.

Порядок доставки и приема товара

П. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ предусматривает наличие в контракте следующего обязательного условия – срока приемки поставленного товара по количеству и комплектности, а также порядке оформления приемочных документов. В силу ст. 94 закона № 44-ФЗ приемка товара может осуществляться приемочной комиссией созданной заказчиком или привлеченными экспертами. Последних позвать будет необходимо при приобретении товаров у единственного поставщика, если такая закупка не попала в список исключения из этого правила, содержащийся в части 4 названной выше статьи.

Кроме самого товара поставщик должен представить документы на него. К ним можно отнести:

✔ сертификаты соответствия, декларации безопасности и прочие документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям и законодательству РФ;

✔ гарантию производителя;

✔ товарные накладные, акты приема-передачи;

✔ счет-фактуру и прочее.

Кроме срока приемки поставленного товара, контракт может содержать сроки для предъявления претензий, допоставки товара, устранения недостатков и т.д.

Ответственность для недобросовестных поставщиков

Часть 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предписывает обязательно включать в контракт положения об имущественной ответственности сторон. Для недобросовестного поставщика установлено 2 вида ответственности :

• пени за нарушение сроков доставки;
• штраф за другие нарушения условий контракта.

Часть 8 ст. 34 предусматривает обязательное взимание штрафа за ненадлежащее исполнение госконтракта (за исключением просрочки доставки). Величина штрафа прописывается в твердой сумме в соответствии с Правилами определения размера штрафа…, утвержденными Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (постановление № 1063 от 25.11.2013 признано утратившим силу 9 сентября 2017 г.). Размер штрафа рассчитывается в процентном соотношении от цены контракта:

• 10% при цене до 3 миллионов руб.;
• 5% при сумме 3-50 миллионов руб.;
• 1% при цене 50-100 миллионов руб.;
• 0,5% если сумма превышает 100 миллионов руб.

Часть 7 ст. 34 предписывает начислять пени за нарушение сроков доставки. Ее минимальный размер составляет 1/300 ключевой ставки, установленной Банком России. Расчет пеней происходит исходя из стоимости не своевременно предоставленных товаров, работ, услуг и протяженности периода такой задержки и определяется по формуле, установленной Правилами от 25.11.2013:

П = (Ц - В) х С

при этом:
Ц – цена контракта;
В – стоимость своевременно доставленных товаров;
С –ставка неустойки.

Размер ставки также считается по формуле:

С = С цб х ДП

при этом:
С цб –ключевая ставка ЦБ, рассчитанная с учетом поправочного коэффициента К;
ДП – длительность просрочки, вычисленная в днях.

Поправочный коэффициент К определяется как процентное соотношение длительности просрочки (ДП) поставщика к всему сроку контракта (ДК):

К = ДП/ДК х 100%

При этом величина ставки за каждый день просрочки составляет:

• 0,01 от ставки ЦБ при К = 0-50%
• 0,02 от ставки ЦБ при К = 50-100%;
• 0,03 от ставки ЦБ при К = 100% и более.

Сведения об обеспечении исполнения контракта

В случае, если обеспечение контракта было предусмотрено закупочной документацией, то сам госконтракт подписывается только после внесения поставщиком такого обеспечения. Его размер и способ осуществления прописывается в специальном разделе. П. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ обязывает заказчика в обязательном порядке указать сроки возврата денежных средств, если обеспечение контракта было осуществлено таким образом.

Заказчик имеет право предусмотреть обеспечение гарантийных обязательств в отношении поставляемого товара. Если иное не прописано в госконтракте, то размер обеспечения должен быть возвращен поставщику после приемки у него товара (Письмо МЭР от 31.12.2014 № Д28и-2864). Поэтому, если заказчик хочет обеспечить гарантийные обязательства за пределами срока доставки товара, такое условие необходимо четко прописать в тексте госконтракта.

Самые актуальные новости и разъяснения экспертов по острым темам в сфере госзакупок в журнале «Госзакупки.ру»

Типовой контракт - это готовая форма соглашения, которую заказчики обязаны использовать при составлении документации о закупке. Статья расскажет, какими они бывают и где их найти.

Что такое типовой госконтракт

Создание резерва таких соглашений было предусмотрено одновременно со вступлением в силу Закона о контрактной системе () в 2014 году. Полномочия разрабатывать и утверждать их отдали федеральным исполнительным органам, и . Созданные документы образуют базу с единым названием «Библиотека типовых контрактов по 44-ФЗ». Все документы размещаются в специальном разделе Единой информационной системы (ЕИС).

За основу взято понятие договора, которое установлено в Гражданском кодексе. Это соглашение двух или более сторон с оговоренными гражданскими правами и обязанностями ().

Для государственных и муниципальных заказчиков по 44-ФЗ применять такие виды договоров обязательно. Но существует одно ограничительное правило для начала их применения. Заказчик может включать его в состав документации через 30 дней после публикации в ЕИС.

Те заказчики, которые работают по правилам закона «О закупках» (223-ФЗ), имеют возможность брать ТК за основу, но не обязаны это делать.

Доступ к библиотеке ТК в ЕИС открыт круглосуточно.

Чем заполняют типовые госконтракты

Регулирует содержание типовых контрактов по 44-ФЗ Постановление Правительства № 606 от 02.07.2014. В нем предписано использовать в случае проведения закупок сведения, которые не относятся к государственной тайне. При этом основное содержание составляют стандартные условия. Они основаны на отдельных условиях гражданско-правового договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги. Типовые условия контракта, типовые контракты разрабатываются и состоят из двух частей:

• постоянной (неизменяемой);
• переменной (изменяемой в зависимости от условий).

Именно в переменную часть вносится информация об условиях и содержании конкретной закупки.

По состоянию на 2019 год утверждены типовые формы контрактов по 44-ФЗ на поставку, услуги, работы по темам:

• для госслужащих;
• медицинские изделия и сопутствующие услуги;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
• обслуживание автотранспортных средств;
• продукция радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники;
• переработка отходов атомных подводных лодок и иных судов;
• медицинские стенты и катетеры;

Сейчас в правительстве на рассмотрении ряд новых ТК. Подробнее вы можете прочитать в наших статьях:

10.10.2018 опубликован типовой контракт, который нужно будет применять в госзакупках строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе пусконаладочных и других работ, которые неразрывно связаны с объектом строительства, а также поставкой материалов и оборудования.

Применять его нужно будет не раньше 01.07.2019. Точная дата станет известна после публикации в ЕИС.

Типовой контракт придется использовать, если предметом закупки будут работы, которые относятся к следующим ОКПД2:

• 41.2;
• 71.12.20.110.

Заказчик сможет сам определить условия контракта, если захочет закупить работы по строительству или реконструкции: объектов капстроительства, расположенных за пределами РФ, а также на территории посольств и консульств; объектов капстроительства, в отношении которых проводятся работы по сохранению объекта культурного наследия.

Размер НМЦК, при котором надо использовать типовой контракт, не ограничен.

Скачать типовой контракт на строительство

Как применять типовые госконтракты

Утвержденные формы применяются в ходе подготовки:

• , а также при составлении приглашений для закрытой процедуры;
• проекта договора в составе документации о закупке, извещений о проведении ;
• при заключении договора с .

Типовые договоры по 44-ФЗ можно не применять при закупках за наличный расчет и в соответствии со статьями 75, 76, некоторыми положениями статей 83 и 93 44-ФЗ.

Как разрабатывают типовые госконтракты

Они утверждаются нормативными правовыми актами, которые готовятся на основании Правил подготовки (утверждены ПП от 13.08.1997 № 1009). Проекты согласовываются с исполнительным органом в области государственной политики и нормативно-правового регулирования и Федеральной антимонопольной службой.

В установленный срок — 10 рабочих дней со дня государственной регистрации нормативного правового акта — ответственный орган направляет его копию с информационной картой в федеральный исполнительный орган (на основании ПП от 30.05.2017 № 663).

В течение 3 рабочих дней со дня получения копии орган исполнительной власти включает готовое соглашение в библиотеку в ЕИС.

В библиотеке содержатся реквизиты нормативного правового акта, сами условия договора и показатели информационной карты.

Для внесения изменений в утвержденные бланки необходимо провести аналогичную процедуру.

Как найти библиотеку типовых госконтрактов

Для ознакомления с библиотекой нужно зайти на официальную страницу Единой информационной системы в сфере закупок . Здесь представлены все имеющиеся к настоящему времени утвержденные формы.

Левое поле содержит активные клавиши поисковых функций. Потребуется выбрать и нажать клавишу с информацией о договорах.

Где еще найти типовые контракты

Органы исполнительной власти в регионах также могут утверждать типовые контракты на закупки различных товаров, работ, услуг. Например, 01.02.2018 Распоряжением № 17РВ-9 Министерство потребительского рынка и услуг Московской области утвердило типовой контракт на поставку продуктов для организации гарантированного питания в государственных учреждениях социального обслуживания Московской области. Его можно использовать как договор с единственным поставщиком по 44-ФЗ до 100 000, образец можно скачать ниже.